标准工程委托合同（精选14篇）

标准工程委托合同 篇1

　　委托方(以下简称甲方)：

　　受托方(以下简称乙方)：

　　(以下简称甲方)于 年 月 日与 签订了《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》(以下简称主合同)。现甲方委托 (以下简称乙方)负责维修保养施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容：

　　《关于莱钢型钢炼钢厂钢包加盖工程钢包盖维修维护委托协议书》合同的全部内容。

　　二、甲方责任、权利和义务

　　1、与乙方签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。

　　2、组建项目技术部。技术组长作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理验收。

　　3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。

　　4、审核维修保养组织有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。

　　5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于厂方或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致维修养护窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。

　　6、按合同要求付款给乙方

　　7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。

　　三、乙方责任、权利与义务

　　1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调厂方与监理部门关系。

　　2、负责施工、保修养护的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

　　3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

　　4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月30日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。

　　5、未经甲方许可不得直接从厂方处领取工程款。如有厂方代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款.

　　6、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

　　7、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方.

　　8、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。

　　四、有关费用事项：本项目采用固定月结的方式进行结算，该月价格总价不做调整，合同月结价款为人民币13000元整(人民币大写:壹万叁仟元整)，包含了人工费、设备价款及运输物流费等。

　　1、甲方与乙方签订本合同后，累计下月的20日支付合同月结工资的100%，计人民币13000元整(人民币大写：壹万叁仟元整)

　　2、甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。

　　3、维修养护期间所涉及的耐火材料费用均由乙方提供，次月甲方向乙方结清。

　　六、特别约定

　　1、甲方未按合同约定按期付款，须向乙方支付滞纳金，每日标准为应付款总额的0.5%。

　　2、乙方如未能在约定期间内通过厂方的验收(如因厂方生产等原因无法安排施工时间除外)，应支付甲方违约金，违约金的金额等同甲方与乙方合同约定的违约金金额，为月结总金额的0.5%。

　　3、若因乙方原因造成项目无法验收或无法通过验收导致甲方与厂方的合同无法履行，乙方应在30日内全额返还甲方已支付乙方的资金并承担相应利息(按照年息10%的利率计算)，同时承担甲方的其它全部相关损失。

　　4、乙方应保证所提供设备、材料的技术性能和安全性能均符合《技术协议》的要求。若因乙方原因给厂方造成损失以及由此给甲方造成的损失，均有乙方承担。

　　5、若因乙方原因导致甲方违反甲方与厂方签订的该项目合同并承担违约责任的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部款项及损失。

　　6、除上述条例外，一方违约给对方造成的损失，由违约方承担。

　　六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

　　七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

标准工程委托合同 篇2

　　委托方：（甲方）__________

　　受托方：（乙方）__________

　　因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程建设单位：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程名称：______

　　4、工程质量等级：合格。

　　5、工程建设方式：委托代建。

　　二、委托的范围与内容

　　1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主，履行甲方的权利和义务。

　　2、甲方职责：

　　①、负责控制本项目的资金运作。

　　②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续，及所需表格及报批文件的签字盖章，负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作，负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金，保证本项目所需的资金及时到位。

　　③、确保设计文件及时交付乙方。

　　3、乙方职责：

　　①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。

　　②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。

　　4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签，并由甲方送财政备案。

　　三、代建工程项目的范围与内容

　　1、本合同的工程项目范围以设计的工程施工设计文件。

　　2、本合同项下不包括以下内容：

　　(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。

　　(2)引至工地的临时给水、电力电源线，确保本工程如期顺利进行。

　　(3)施工设计文件以外的工作内容等。

　　四、质量等级

　　本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。

　　五、合同价款及变更约定

　　1、甲、乙双方共同商定：本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。

　　2、本合同价款暂定为人民币(大写)壹仟万元(￥1000万元)，实际结算价款按照福州市财政投资评审中心审核的结算价为准。

　　3、工程及价款变更约定：

　　对不可抗力因素或甲方原因等造成的工程量增加、工期延误和经济损失等，应由甲方给予及时签认并给予变更补偿。

　　六、工程质量检查监督

　　1、乙方必须严格按照施工设计文件及图纸所提供的技术规范、标准、规程、图集等要求组织施工，确保工程质量达到水利部验标合格工程标准。

　　2、工程质量如不符合要求，乙方无偿返工重做，至合格为止。

　　七、代建费及支付方式

　　代建费：甲方支付给乙方的代理建设本项目的代建工程管理费按政综[20xx]227号文件规定计取，共计￥100000元(大写：贰拾万元整)，最终以福州市财政投资评审中心审核为准。(计算式：10000000×2%=20万元)

　　支付方式：甲方应在合同签订后7日内先行支付管理费的50%，计￥ 100000元(大写：壹拾万元整)，剩余管理费待财政审核后一次性付清。

　　八、工程设计费、监理费、工程价款支付与结算

　　甲、乙双方商定如下：

　　1、工程设计费由甲方支付。

　　2、工程监理费支付：乙方应在每月25日前编制本月完成监理项目的进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度监理服务酬金的80%拨付给乙方，待工程完工验收且结算经财政审结批复后，甲方应支付至审定监理服务酬金的95%(含税)给乙方，余款待工程保修期满后一次性付清。

　　3、工程价款采取“备料款一次拨付;工程价款按月进度支付;竣工办理总结算”的方式。具体约定如下:

　　(1)备料款拨付：甲方应在乙方选定施工单位后7日内按合同价款总额10%支付给乙方作为工程备料款，计人民币壹佰万元整(￥ 1000000元)。

　　(2)工程价款按月进度支付：乙方应在每月25日前编制本月已完工程进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度价款的80%拨付给乙方;当进度款支付累计达到合同总价款的30%后，开始将备料款按进度款的固定比例(即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的工程进度款中扣回，扣完为止。

　　(3)税务问题：根据税务局代建工程有关规定，该项目由甲方负责立项，工程发票、决算书审核书等抬头人应为甲方。乙方在工程所在地办理工程税务交纳。

　　(4)工程结算：工程完工并在乙方提交结算价款经财政投资评审中心审定后的28天内，甲方应支付至审定合同价款的95%(含税)给乙方，其余5%尾款抵作工程质量保证金。

　　4、本工程质保期为一年，甲方须在质保期届满之日起30日内将该项工程质保金全额归还乙方。

　　5、超出合同价款的工程款结算及拨付办法：另行单独办理竣工结算及拨款事宜。

　　九、完、竣工验收

　　1、工程完工后，乙方经过初验确认具备验收条件并备齐验收资料时，向甲方提交验收报告一份;完整的资料一式三份;决算书一式三份。在确认无误后5日内安排水利有关部门组织验收。工程验收工作和验收文件编制办法按水利部颁发的《水利水电验收规程》的规定办理。

　　2、对验收中提出需要整改项目，乙方应在规定期限内整改到符合质量等级为止，并承担由自身原因造成的整改费用。

　　3、在工程完(竣)工验收通过后或整改合格后的次日，乙方将验收合格的螺洲大桥防洪影响堤防加固补救工程无偿移交给甲方或甲方指定的部门。

　　十、争议解决办法

　　在履行本合同过程中发生争议时，双方应及时协商解决;协商不成的，双方均可向法院提起诉讼。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，于本合同项下代建工程竣工总结算完毕，甲方付清乙方一切债务后终止。

　　本合同未尽事宜，双方经协商可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同甲、乙双方各执正本一份，副本四份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

标准工程委托合同 篇3

　　甲方(委托方)：__________

　　乙方(受托人)：__________

　　根据中华人民共和国合同法二十三章,第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商，甲方自愿参与建设项目，并委托等人做项目前期联系工作，情况属实，由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。

　　委托项目名称：__________

　　1.工程名称：__________

　　2.工程地点:__________

　　3.工程范围：__________

　　4.工程数量：__________

　　5.业主单位：__________

　　6.资金耒源：__________

　　7.工程造价：__________

　　一、甲方义务:

　　1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。

　　2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后，此委托协议生效，甲方必须按时向乙方支付委托服务费。

　　二、乙方义务：

　　1、乙方如实向甲方提供项目情况，情况必须真实可靠。

　　2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。

　　三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。

　　1、甲方同意按承包工程的总造价(元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计___元，由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。

　　2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,余下的部份双方协商分批支付完。

　　3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。由乙方指定银行帐号进行支付。

　　四、违约责任及解决办法

　　每次甲方委托服务费的支付，甲方必须要按照本委托合同规定的时间，经乙方提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话，则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。

　　五、委托服务费支付完后，委托合同自然失效。

　　六、其他事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。本合同抄描件和主合同有同等法律效力.

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方每人壹份。

　　4、双方签字盖章生效。

　　5、未尽事宜，双方友好协商解决。若有争议，由签定地法院裁决。

　　6、签合同地点:

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

标准工程委托合同 篇4

　　总包单位：（简称甲方）

　　分包单位了：（简称乙方）

　　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

　　第一条、工程名称：X

　　第二条、工程地点：X

　　第三条、承包方式：X

　　第四条、工程项目、造价及工期：

　　第五条、甲、乙双方责任

　　一、甲方责任

　　1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

　　2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

　　3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

　　4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

　　5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

　　6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

　　二、乙方责任

　　1、保证分包工程项目质量和工期要求。

　　2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

　　3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

　　4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

　　5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

　　第六条、项目物资供应

　　1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

　　2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

　　3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

　　第七条、上报工作量与结算

　　1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

　　2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

　　3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

　　4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

　　第八条、工尺功能质量和交工验收

　　1、本工程项目质量要求达到质量标准。

　　2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

　　3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

　　第九条、奖励与罚款

　　1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

　　2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

　　3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

　　4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

　　第十条、其他

　　1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

　　2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本份，甲方执份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

　　补充条款：

　　总包单位：

　　分包单位：

　　负责人：

　　负责人：

　　工程代表人：

　　工程代表人：

　　内部银行账号：

　　内部银行账号：

　　X年XX月XX日

标准工程委托合同 篇5

　　委托方：(甲方单位全称)某某人民政府 (以下简称甲方)

　　受托方：(乙方单位全称)某某工程咨询有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招标投标管理办法》、《浙江省工程建设项目招标代理管理暂行办法》等有关法律法规，遵循公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就甲方建设工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：某某工程

　　2、工程地址： 3、资金来源：拨款及自筹

　　4、工程投资总额：185万

　　5、建筑面积：1327.08平米

　　6、其他：

　　二、招标代理业务的范围

　　1、委托代理招标内容〔有委托的在( )中打√，并说明具体内容〕

　　( )勘察

　　( )设计，具体包括：

　　( √)施工，具体包括：工程量清单编制及招标代理

　　( )监理，具体包括：

　　( )设备，具体包括：

　　( )材料，具体包括：

　　( )其他

　　2、委托代理范围内单项合同估算

　　三、代理业务的内容——代理事项：(双方应明确具体代理事项)

　　1、拟订招标方案;

　　2、向招投标监督管理部门提出招标申请，发布招标公告;

　　3、协助招标人审查投标人资格;

　　4、编制招标文件(包括资格预审文件);

　　5、实物工程清单;

　　6、编制参考价或标底;

　　7、组织投标人踏勘现场和答疑，整理答疑纪要;

　　8、组织开标、评标和定标;

　　9、提交招投标书面情况报告;

　　10、协助工程合同的签订;

　　11、与工程招标有关的其它事项。

　　四、招标代理时限

　　从本合同签订生效之日起至甲乙双方实际、全面履行合同义务后，本合同终止。

　　五、甲方的权利

　　1、有权参与招投标的有关活动。

　　2、有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　3、有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　4、有权确定代理人的具体代理事项。

　　5、如甲方或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，甲方有权要求代理人纠正，直至终止合同。

　　六、甲方的义务

　　1、提供招标工程所需的有关工程批准文件、施工图等有关资料;并对其完整性、准确性负责，使招标工作具备条件。

　　2、协助招标过程中与有关管理部门的协调;尽可能向乙方提供便利条件，以保证招标工作顺利完成。

　　3、主持对投标单位的资格预审及业绩考察;

　　4、审核招标文件、答疑纪要等有关资料;

　　5、参与招标活动全过程，包括主持开、评标活动;

　　6、主持签约工作。

　　7、依据合同和法律应履行的其他义务。

　　七、乙方的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、如甲方的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，乙方可以建议甲方进行修改。拒不修改的，乙方有权单方面终止履行合同。

　　八、乙方的义务

　　1、严格执行《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，严格遵循公开、公平、公正的工作原则。遵守法律法规关于招标人的管理规定。

　　2、在委托授权范围内为甲方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、在甲方的配合下认真制定招标工作的进度计划，认真完成各项代理事项。做好相关法律、法规及规章的解释工作，并向甲方提交代理报告。按合同规定的时限完成招标内容。

　　4、对招标中各项计算数据、技术分析结论等的科学性、正确性负责。以法律法规政

　　策为依据，坚持客观公正的原则，提供的工程量清单成果允许偏差值控制在±3%以内。

　　5、依据委托合同维护招标人的合法权益，对代理事项内应当保密的内容保守秘密。

　　6、接受招投标监督管理部门依法实施的监督管理。

　　7、依法应承担的其他义务。

　　九、合同价款及支付办法

　　1、委托招标代理费：本次招标代理收取委托代理费按临安市物价局临价字(20x)第137号文件收费标准计取。

　　2、预算费按浙江物价局(20x)84号文件收费标准计取。

　　3、专家评审费，由甲方支付。

　　4、招标公告费、场租费，交易费由甲方支付。

　　5、招标文件及相关资料收取成本费，由乙方收取。

　　7、招标代理服务费待招标工作完成并提交代理报告经甲方认可后7天内一次性结清。

　　8、其它：

　　十、违约责任

　　1、如乙方在完全履行本协议所规定的职责情况下，由于甲方原因导致失败，所发生的费用则由甲方承担。合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应视代理工程完成情况，给予乙方赔偿。

　　2、由于乙方未履行本协议所规定的职责而导致招标失败，招标中所发生的一切费用由乙方承担。合同履行期限内，非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方应给予甲方赔偿。

　　3、由于乙方原因出现漏项、漏量等代理质量问题，影响造价5%以上的，每出现一次，扣除代理费用的5%违约金;若出现严重的质量问题，对总造价影响偏差在10%以上的，除追究以上赔偿外，还需赔偿违约金1000元。

　　4、因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

　　十一、争议解决

　　甲方、乙方如在合同履行中发生争议，应尽力协商解决或提交工程建设主管部门调解，协商、调解不成时，双方可以选择以下方式解决争议：

　　(1)向杭州仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、本合同未尽事宜，双方应通过友好协商解决。

　　十三、本合同正本一式四份，甲、乙双方各二份，双方签字盖章之日起生效。

　　十四、补充条款

　　6、投标单位需施工图纸由甲方提供，相关资料押金，由乙方收取。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人: 委托代理人:

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

标准工程委托合同 篇6

　　委托单位：(公章)(甲方)

　　代理单位：(公章)(乙方)

　　代理单位(乙方)： 工程招标代理有限公司委托方将__________ 项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。

　　一、代理业务的内容、形式：

　　甲方委托乙方组织建设工程招标活动。

　　工程概况：

　　本次招标范围 ：

　　1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件(包括编制资格预审文件);审查投标人资格;组织投标人踏勘现场与答疑;组织开标、评标、定标;提供招标前期咨询等业务。

　　2、招标代理的形式：

　　二、工作条件与协作事项：

　　1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。

　　2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料;或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。

　　3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正与诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。

　　4、委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。

　　三、委托期限：

　　本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。相关的合同样本 ·房地产代理合同 ·委托购房合同 ·财务代理委托合同 ·人事代理协议书 ·委托协议书 ·货物运输代理合同

　　四、费用支付方式及日期：

　　1、本工程造价为人民币(大写)，收取代理费用合计人民币 (大写)。付款方式为 现 金 或 转 账，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。(收费标准：按国家计委计价格[20xx]1980号)

　　2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元(大写)，所得归乙方。

　　五、违约责任：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。

　　3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　委托日期：

标准工程委托合同 篇7

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：_______________________________

　　勘察证书等级：___________________________

　　发包人：_________________________________

　　勘察人：_________________________________

　　签订日期：_______________________________

　　发包人：__________________________________

　　勘察人：__________________________________

　　发包人委托勘察人承担___________________任务

　　根据《民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：____________________________________

　　1.2工程建设地点：____________________________________

　　1.3工程规模、特征：____________________________________

　　1.4工程勘察任务委托文号、日期：________________________

　　1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：____________________

　　1.6承接方式：____________________________________

　　1.7预计勘察工作量：__________________

　　第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

　　2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

　　2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

　　2.4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

　　第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

　　第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

　　4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

　　4.1.1本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

　　4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

　　4.2收费标准及付费方式。

　　4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

　　4.2.2本工程勘察费预算为____________元(大写____________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的._______%的工程进度款，计_____元;勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

　　第五条发包人、勘察人责任

　　5.1发包人责任

　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

　　5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

　　5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

　　5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

　　5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

　　5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

　　5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。

　　5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。

　　5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

　　5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2勘察人贡任

　　5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。

　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条违约责任

　　6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。

　　6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计____________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条其它约定事项：________________________________

　　第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。

　　第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

　　本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。

　　发包人名称：________________勘察人名称：________________

　　(盖章)(盖章)

　　法定代表人：(签字)________法定代表人：(签字)________

　　委托代理人：(签字)________委托代理人：(签字)________

　　住所：______________________住所：______________________

　　邮政编码：__________________邮政编码：__________________

　　电话：______________________电话：______________________

　　传真：______________________传真：______________________

　　开户银行：__________________开户银行：__________________

　　银行帐号：__________________银行帐号：__________________

　　建设行政主管部门备案：______鉴证意见：__________________

　　(盖章)(盖章)

　　备案号：____________________经办人：____________________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

标准工程委托合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：*市建设工程质量检测中心

　　甲方的 工程由乙方负责检测，特订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　第二条 检测内容

　　1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。

　　水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

　　第三条 检测程序

　　一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;

　　二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;

　　三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;

　　四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。

　　第四条 检测时间及双方责任

　　1、甲方：

　　(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。

　　(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送

　　2、乙方：

　　(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

　　(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。

　　检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。

　　第五条 检测收费标准如下

　　1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);

　　2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);

　　3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00

　　第六条 其他

　　解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。

　　1、 本合同双方签字、盖章后生效。

　　2、 本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲 方： 乙 方：盖州市建设工程质量检测中心

　　联系人： 联系人：

　　电话： 电话：

　　地址：

标准工程委托合同 篇9

　　项目名称：____

　　建设地点：____

　　委托人：_____

　　代理人：____

　　招标代理资格：甲级（证书编号：___）

　　工程造价咨询资格：甲级（证书编号：___）

　　政府采购代理资格：甲级（证书编号：___）

　　委托人：_____

　　代理人：____

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，委托人与代理人就工程的招标事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　第一条委托代理招标的工程（以下简称“本工程”）概况

　　1、工程名称：___

　　2、工程地点：___

　　3、设计单位：___

　　4资金来源：_____

　　第二条委托代理范围

　　1、委托代理招标内容包括a。

　　2、委托代理的事项：

　　（1）协助委托人办理招标申请；

　　（2）发布招标公告；

　　（3）受理投标申请人报名；

　　（4）编制、送审及发放招标文件（含资格审查文件）；

　　（5）编制工程量清单、招标控制价和编制工程标底；

　　（6）组织现场踏勘和答疑；

　　（7）协助委托人组织评标委员会；

　　（8）组织开标、评标；

　　（9）编评标报告，协助委托人发出中标通知书。

　　第三条委托人的权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。

　　第四条委托人的义务和责任

　　1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。

　　2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、报建表、经审查的施工图纸等）。

　　3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在3个工作日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。

　　4、在合同履行期间，委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的人员作为委托人的代表，配合代理人工作。

　　5、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　6、承担由于本方过失造成代理人的经济损失。

　　第五条代理人的权利

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内代理委托项目的招标工作。

　　3、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人在出示相应依据的前提下，可以建议委托人进行修改。委托人不作相应修改的，代理人有权单方面终止履行合同。

　　第六条代理人的义务和责任

　　1、按照国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定从事招标代理活动。

　　2、在委托授权范围内为委托人提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托人提供招标工作计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

　　4、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

　　5、代理人应提供不少于壹式叁份的招标控制价（标底）文件（下称“造价文件”）。造价文件必须由编制人、法定代表人（或授权代理人）签名或加盖印鉴并加盖法人公章。

　　6、因代理人的单方过失造成委托人的经济损失，应当向委托人按实进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金）。

　　7、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

　　第七条招标代理服务费的计取和支付

　　1、根据国家、广西自治区及桂林市现行政策，经双方协商，按照以下计算方法确定招标代理服务费等：

　　a、编制工程预算、工程量清单及招标控制价，按中标单位中标价的计取。

　　b、工程施工招标代理费，按施工中标单位工程中标价的计取。

　　2、以上费用由委托人支付，自中标通知书发出之日起七个工作日内一次性向代理人付清。

　　第八条委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求

　　1、代理工作开始时间：20xx年x月x日。

　　2、代理工作结束时间：代理工作结束时间以委托人完成定标工作，发出中标通知书时间为准。

　　3、非代理人原因造成的时间延误，代理工作结束时间相应延长。

　　第九条违约和争议的解决

　　1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方约定向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十条合同份数双方约定合同一式七份，委托人执四份，代理人执两份，招标投标管理机构一份。

　　委托人（公章）：____代理人（公章）：____

　　法定代表人（签字或盖章）：_____法定代表人（签字或盖章）：_____

　　联系人：_____联系人：____

　　电话：___电话：____

　　签订日期：___年____月____日签订日期：___年____月____日

　　地址：____地址：____

　　开户银行：____开户银行：___

　　银行帐号：____银行帐号：___

　　邮编：____邮编：____

　　电话：____电话：___

　　传真：____传真：____

标准工程委托合同 篇10

　　甲方：_______（以下简称甲方）

　　乙方：_______（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、房屋概况及承包方式

　　1、房屋名称：学校两栋教学楼

　　2、承包方式：包工包料

　　二、房屋改造装修内容

　　1，改造：门窗改造，楼梯护栏；

　　2，装修：塑钢窗安装；

　　三、改造、装修费用计算

　　依甲方的使用要求及条件要求为依据；

　　费用计为：15000元。（以甲方认定的单价为准）

　　四、质量要求

　　按国家规定及省、市建委标准执行，房屋质量达到宜居、安全。房屋改造装修后如出现质量问题(完工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　五、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方总价的30%

　　2、改造完成时，甲方即付给乙方总价的30%

　　3、装修验收合格后，甲方即付给乙方总价的40%

　　六、双方责任

　　1、甲方：负责提供改造、装修的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修所涉及的配电系统、管道系统、位置应指明。

　　2、乙方：向甲方提供房屋装修设计图及报价。

　　七、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　3、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

　　甲方：_______法人代表：_______

　　乙方：_______

标准工程委托合同 篇11

　　委托单位(甲方)：徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司 施工单位(乙方)：徐州中矿国安矿山安全工程技术有限公司

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。

　　一、项目名称： 阳泉西环高速公路隧道物探工程 。

　　二、施工期限：本工程自_20__年12月10日至_20_年12_月24日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20_个测点。

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约 12 万元 ，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。

　　甲 方(盖章)：_________ 乙 方(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________________年____月____日 _________年____月____日

标准工程委托合同 篇12

　　托方(以下简称甲方)：_________________

　　受托方(以下简称乙方)：_________________

　　_________________日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和表面脱皮等现象，现根据交警大队要求必须进行维修整改，经多种维修方案比选，最后确定在原砼地坪基础上增加50mm后沥青砼，为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容

　　巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。

　　二、甲方责任、权利和义务

　　1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。

　　2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

　　三、乙方责任、权利与义务

　　1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。

　　2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

　　3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

　　4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

　　5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

　　6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

　　四、有关费用事项：_________________

　　1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;

　　2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;

　　3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;

　　4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。

　　五、特别约定

　　为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的经济责任由乙方承担。

　　六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

　　七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

　　甲方代表：_________________

　　电话：_________________

　　乙方代表：________________

　　电话：_________________

标准工程委托合同 篇13

　　委托方： ，下称甲方;

　　受托方： ，下称乙方

　　因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程建设单位：

　　2、工程地点：

　　3、工程名称：

　　4、工程质量等级：合格。

　　5、工程建设方式：委托代建。

　　二、委托的范围与内容

　　1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主，履行甲方的权利和义务。

　　2、甲方职责：

　　①、负责控制本项目的资金运作。

　　②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续，及所需表格及报批文件的签字盖章，负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作，负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金，保证本项目所需的资金及时到位。

　　③、确保设计文件及时交付乙方。

　　3、乙方职责：

　　①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。

　　②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。

　　4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签，并由甲方送财政备案。

　　三、代建工程项目的范围与内容

　　1、本合同的工程项目范围以设计的 工程施工设计文件。

　　2、本合同项下不包括以下内容：

　　(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。

　　(2)引至工地的临时给水、电力电源线，确保本工程如期顺利进行。

　　(3)施工设计文件以外的工作内容等。

　　四、质量等级

　　本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《 水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。

　　五、合同价款及变更约定

　　1、甲、乙双方共同商定：本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。

　　2、本合同价款暂定为人民币(大写)壹仟万元(￥1000万元)，实际结算价款按照福州市财政投资评审中心审核的结算价为准。

　　3、工程及价款变更约定：

　　对不可抗力因素或甲方原因等造成的工程量增加、工期延误和经济损失等，应由甲方给予及时签认并给予变更补偿。

　　六、工程质量检查监督

　　1、乙方必须严格按照施工设计文件及图纸所提供的技术规范、标准、规程、图集等要求组织施工，确保工程质量达到水利部验标合格工程标准。

　　2、工程质量如不符合要求，乙方无偿返工重做，至合格为止。

　　七、代建费及支付方式

　　代建费：甲方支付给乙方的代理建设本项目的代建工程管理费按 政综[20_]227号文件规定计取，共计￥ 20_00元(大写：贰拾万元整)，最终以福州市财政投资评审中心审核为准。(计算式：10000000×2%=20万元)

　　支付方式：甲方应在合同签订后7日内先行支付管理费的50%，计￥ 100000 元(大写：壹拾万元整)，剩余管理费待 财政审核后一次性付清。

　　八、工程设计费、监理费、工程价款支付与结算

　　甲、乙双方商定如下：

　　1、工程设计费由甲方支付。

　　2、工程监理费支付：乙方应在每月25日前编制本月完成监理项目的进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度监理服务酬金的80%拨付给乙方，待工程完工验收且结算经财政审结批复后，甲方应支付至审定监理服务酬金的95%(含税)给乙方，余款待工程保修期满后一次性付清。

　　3、工程价款采取“备料款一次拨付;工程价款按月进度支付;竣工办理总结算”的方式。具体约定如下:

　　(1) 备料款拨付：甲方应在乙方选定施工单位后7日内按合同价款总额10%支付给乙方作为工程备料款，计人民币壹佰万元整(￥ 1000000元)。

　　(2)工程价款按月进度支付：乙方应在每月25日前编制本月已完工程进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度价款的80%拨付给乙方;当进度款支付累计达到合同总价款的30%后，开始将备料款按进度款的固定比例(即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的工程进度款中扣回，扣完为止。

　　(3) 税务问题：根据税务局代建工程有关规定，该项目由甲方负责立项，工程发票、决算书审核书等抬头人应为甲方。乙方在工程所在地办理工程税务交纳。

　　(4) 工程结算：工程完工并在乙方提交结算价款经 财政投资评审中心审定后的28天内，甲方应支付至审定合同价款的95%(含税)给乙方，其余5%尾款抵作工程质量保证金。

　　4、本工程质保期为一年，甲方须在质保期届满之日起30日内将该项工程质保金全额归还乙方。

　　5、超出合同价款的工程款结算及拨付办法：另行单独办理竣工结算及拨款事宜。

　　九、完、竣工验收

　　1、工程完工后，乙方经过初验确认具备验收条件并备齐验收资料时，向甲方提交验收报告一份;完整的资料一式三份;决算书一式三份。在确认无误后5日内安排水利有关部门组织验收。工程验收工作和验收文件编制办法按水利部颁发的《水利水电验收规程》的规定办理。

　　2、对验收中提出需要整改项目，乙方应在规定期限内整改到符合质量等级为止，并承担由自身原因造成的整改费用。

　　3、在工程完(竣)工验收通过后或整改合格后的次日，乙方将验收合格的螺洲大桥防洪影响堤防加固补救工程无偿移交给甲方或甲方指定的部门。

　　十、争议解决办法

　　在履行本合同过程中发生争议时，双方应及时协商解决;协商不成的，双方均可向法院提起诉讼。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，于本合同项下代建工程竣工总结算完毕，甲方付清乙方一切债务后终止。

　　本合同未尽事宜，双方经协商可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同甲、乙双方各执正本一份，副本四份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

标准工程委托合同 篇14

　　委托人： (简称甲方) 与监理人：(简称乙方)，经双方协商一致，签订本协议。

　　委托人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，委托长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的所有费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案

　　监理酬金: 81000平方米_12元/平方米=97.2万元 支付方式: 现场监理人员进场后支付总费用的15%，一期主体完成支付总费用的20%，一期竣工验收支付总费用的20%，二期主体完成支付总费用的20% ，

　　二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5%。 本合同自 20_年 5月30日开始实施，至 20_ 年 10 月 30日完成。

　　协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份， 乙方执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日